Avril 2008
Printemps
Une pluie fine arrose délicatement les bourgeons, les feuilles naissantes et les premières fleurs. C’est le printemps avec son explosion verte ! De belles journées en perspective au Hameau comme ailleurs. Pour une saison fertile et active….
Des bénévoles assidus
Le chantier est toujours aussi bien fréquenté, par des personnes toutes plus sympathiques les unes que les autres. Certains sont de passage, d’autres s’installent pour plus longtemps. Ainsi, il y a les « courtes durées » et les « longues durées ». Parmi les « longues durées », Nico, au Hameau des Buis depuis juin 2007, vient juste de partir vers d’autres aventures. Un nouveau « longue durée » est là depuis plusieurs semaines maintenant : David, très désireux d’apprendre l’écoconstruction. Et puis, les « vieux de la vieille » : Loïc, Philippe, Mary apportent au Hameau des Buis un soutien précieux depuis bien longtemps maintenant. Paule et Françoise sont devenues, quant à elle, un tandem légendaire en cuisine. Les « mamas » du Hameau des Buis ?
Un immense merci à toutes et à tous pour cette contribution.
Les travaux réalisés dernièrement
• Marco en a terminé avec les fondations et les dalles de Vespéral. Il a travaillé sur Méridiès puis entamé les fondations de Poméridiem : implantations, fouilles, plots, longrines… Les bénévoles qui travaillent à ses côtés expriment régulièrement leur satisfaction à réaliser ces travaux que l’on pourrait préjuger « ingrats ». Avec Marco, l’aspect rude des pierres, des ferrailles et du béton semble adouci au profit d’un apprentissage passionnant, fait de compréhension, de patience et de rigueur.
• Malgré quelques pannes successives, résolues par l’alliance des ingéniosités techniques d’Oscar et d’Hervé, le tractopelle fait assidûment son travail. Il déplace des montagnes de roches, ré-utilisées dans les murs de soutènements. Le terrassement de Poméridiem est terminé. Oscar et Pierre-Henry doivent veiller aux accès nécessaires pour que le tractopelle puisse aller jusqu’au bout du chantier.
• Les charpentiers sont venus à bout de la charpente ultra-complexe du T2 de Vespéral et ont commencé les murs des autres parties de Vespéral (T3 et T1). Cette complexité a été l’occasion de faire un bilan technique avec Pierre-Henry et les gérants (voir ci-dessous). La toiture de Vespéral B et C a été légèrement modifiée pour obtenir une mise en œuvre plus facile. La toiture de Vespéral A est entièrement achevée ainsi que la structure bois des murs capteurs.
• Les bénévoles ont fait avancer le second œuvre dans le T1 et le T3 : isolation paille, murs terre-paille, pose du fermacell, bardage, façades végétalisées...
• Hervé et Hamid ont poursuivit les réseaux. Puis Hamid s’est blessé à une main et a dû cesser de travailler jusqu’à nouvel ordre. Néanmoins, la plus grosse partie des VRD est achevée.
• Hervé fait l’installation électrique dans le T1 et le T3. Il est ensuite parti en formation « Qualisol » pour obtenir un agrément et poser les installations solaires donnant droit à une subvention. Il a entièrement installé le chauffe-eau solaire dans le Mas avec l’aide de David.
Le poste charpente en difficulté
Par rapport au prévisionnel élaboré par Rémy et présenté lors de la plénière de janvier 2008 aux sociétaires, le poste charpente accuse un retard important. Ce retard fait l’objet d’une sérieuse remise en question de la part de toute l’équipe salariée du Hameau des Buis, afin d’en comprendre les enjeux et les causes. Il apparaît d’une part que les charpentiers aient beaucoup trop de missions à mener par rapport à leur nombre et à leur capacité d’action. D’autre part, la complexité des bâtiments demande un certain temps de mise en oeuvre. Des améliorations peuvent encore être apportées sur l’organisation et l’anticipation des travaux. Les résultats de l’analyse de ce problème ainsi que des propositions concrètes pour revenir au planning prévu ont été exposés par l’Assemblée des futurs résidants qui a voté : l’allongement des délais dans certaines conditions ne pénalisant personne, l’apport d’un budget complémentaire, l’absence de modification des formes des maisons pour respecter le projet initial.
Après concertation, l’équipe technique, les salariés et les gérants proposent :
- de redéfinir l’objectif à juin 2009 avec : 10 maisons entièrement achevées, et le gros œuvre des 10 autres achevé également. Le 2d œuvre des 10 maisons restantes ferait principalement l’objet de chantiers solidaires et permettrait le maintien d’une dynamique d’accueil et d’apprentissage au Hameau des Buis. L’équipe salariée serait alors nulle ou minime (1 ou 2 encadrants rémunérés si nécessaire).
- de redéfinir le budget à hauteur de 10 000 € complémentaires par logement, soit un total de 200 000 € consacrés prioritairement à l’embauche de professionnels complémentaires (cette proposition doit être validée en plénière).
- d’embaucher un menuisier pour la pose des portes, des fenêtres et les cloisons intérieures, et un charpentier pour constituer une équipe parallèle en charpente-ossature
Dossier Prébât
Sophie, Laurent et Pierre-Henry ont travaillé dernièrement sur le dossier Prébât qui a déjà été présenté au 4ème trimestre 2007 à la Région Rhône Alpes et qui doit repasser en commission le 18 avril 2008. Ce concours ouvre sur une subvention plafonnée à 200 000 € pour des « bâtiments démonstrateurs de très hautes performances énergétiques ». Il peut aussi être requalifié « Projet Exemplaire » et obtenir une aide supérieure.
Pierre-Henry et Sophie ont consacré plusieurs jours (et nuits !) sur la finalisation de ce dossier très complet et pédagogique (dont une version sera disponible sur internet prochainement). Un prévisionnel financier met en évidence les surcoûts induits par un chantier écologique comparativement à un chantier conventionnel. C’est sur ce surcoût que la subvention peut intervenir.
Rendez-vous fin avril pour l’obtention des résultats !
Transformation juridique
Dimanche 30 mars, une assemblée générale extraordinaire a rassemblé tous les sociétaires de la SC le Hameau des Buis pour voter les résolutions nécessaires à la transformation du projet. A cette occasion, 11 sociétaires ont annoncé qu’ils restaient engagés dans le projet tandis que 5 sont sortants (et 1 personne ne s’est pas encore prononcée). Toutes les résolutions ont été adoptées. Le changement juridique va donc pouvoir suivre son cours.
La Nef et Le Crédit Coopératif ont accepté d’être partenaires dans cette opération qui nécessite un prêt-relais.
Nouveaux futurs résidants
La plénière des 29 et 30 mars 2008 a permis d’accueillir plusieurs candidats pour vivre prochainement au Hameau des Buis.
Nous souhaitons la bienvenue à Anne-Marie et Lucie qui partageront un T3.
Il reste 7 logements T3 à pourvoir de futurs résidants. Avis aux amateurs !
Projet agricole
A la fin du mois de mars, le Hameau des Buis a également eu la visite d’Emmanuelle, venue du Nord (chez les ch’tis !) pour mettre en place son projet agricole partenaire du Hameau des Buis. Emmanuelle a été fort appréciée par tous ceux qui ont eu l’occasion de la rencontrer. Elle a présenté un projet structuré, cohérent et qui semble compatible avec les aspirations et les besoins des futurs résidants. Emmanuelle viendrait s’installer sur un terrain des alentours, et travaillerait à la fois des terres à elle et le potager-verger du Hameau. Elle a également un projet de construction de gîtes artistiques. Elle aurait aussi en responsabilité une petite production de fromages de chèvres. Emmanuelle a un mari, originaire d’Haïti, dont la profession actuelle consiste à proposer des stages en entreprise pour aider les personnes à rompre avec la dépendance au tabac, et deux petites filles qu’elle souhaite scolariser à La Ferme des Enfants. Emmanuelle est également artiste-peintre. Une belle rencontre à suivre…
Rencontre des futurs résidants actifs
La rencontre qui rassemblera tous les postulants actifs pour vivre au Hameau des Buis aura lieu dimanche 20 avril de 10 h à 17 h au Hameau des Buis. Elle permettra de faire connaissance et de découvrir le projet de l’intérieur pour ceux qui nous rejoignent. Les futurs résidants sont, bien entendu, invités à venir enrichir cette journée « découverte ».
Installation de l’école au Hameau des Buis
A l’issue de deux réunions pour organiser les espaces au Hameau des Buis, chaque recoin de parcelle a trouvé sa vocation. Plusieurs centaines de mètres linéaires de barrières sont à construire, ainsi que des planchers pour le montage des yourtes et d’autres travaux divers et variés. Une équipe de wwoofers travaillera à ces aménagements et déménagements, encadrés par Pierre, un homme d’un village voisin, qui a commencé fin mars un CDD de 1 mois (renouvelable).
A bientôt pour un nouvel hebdo !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire