l'hebdo du hameau

L'hebdo du hameau n°38

2008-06-30T23:13:00.000-07:00

mardi 1er juillet 2008

Transformation accomplie
Depuis samedi dernier, la transformation juridique est effective, scellée par une assemblée générale extraordinaire en compagnie de Maître Prouveur, le Notaire qui suit le Hameau des Buis depuis ses tous débuts. Il ne reste donc plus aucune personne physique en tant que sociétaire, mais seulement deux personnes morales : l'association La Ferme des Enfants qui détient 519 parts du capital et la société "MVfinances", appartenant au fondateur des Amanins, Michel Valentin, devenu partenaire financier du Hameau des Buis.
Cette transformation juridique a des incidences positives sur le chantier participatif (avec la participation de bénévoles) et sur l'avenir immobilier de la structure. Loger au hameau des Buis ne sera plus soumis aux prix capricieux du marché immobilier. Tous les résidants entrent dans le projet en faisant un prêt à la SC dont les intérêts sont versés "en nature", par le biais de la jouissance gratuite. Tout résidant sortant récupère donc son capital, et le résidant entrant prête à son tour...

Chantier estival
L'été s'annonce beau. Après les trombes d'eau de ces dernières semaines, la chaleur estivale s'est installée et les cigales scandent l'ambiance de leur chant. De plus en plus de bénévoles fréquentent le chantier en cette saison de vacances annonçées. Le chantier a pris de l'extension, avec l'ouverture d'un poste "finitions" entrepris par Oscar, et le chantier "installation d e l'école dans le mas" assuré par Pierre. Cette extension demande un effort supplémentaire à toute l'équipe qui doit s'efforcer de maintenir les rendements prévus par le prévisionnel.

Les travaux réalisés dernièrement
Le chantier a connu beaucoup de mouvement et d'aménagements pour l'installation de l'école et l'optimisation des espaces : les chemins ont été entièrement rénovés, le matériel a été stocké aux bons endroits, la serre terre-paille a été déplacée, un abri pour le bois de chauffage a été construit ainsi qu'une chèvrerie, un sas d'entrée du mas est en cours de construction, un escalier extérieur descend de la terrasse vers le rez-de-chaussée au sud du mas, le mas est en cours d'achèvement... Côté maisons, les travaux ont fortement avancé : le gros oeuvre de Vespéral est en cours d'achèvement tandis qu'isolation et finitions suivent leur cours dans les premiers T1 et T3. Les fondations, réseaux et terrassement s'étendent à présent jusqu'à Poméridiem et au-delà.

Recherche et développement...
Les études ne sont jamais achevées au Hameau des Buis ! Pierre-henry travaille actuellement sur le thème des revêtements intérieurs et extérieurs avec la rencontre d'un grand spécialiste du plâtre venu de Paris pour passer une journée sur le site. La spécificité du plâtre : un coût modéré, une mise en oeuvre facilité par l'existence d'une machine à projeter parfaitement adaptée, des performances techniques exceptionnelles, une consommation en énergie grise 10 fois inférieure à la chaux... De plus, le spécialiste du plâtre a mis en évidence, par des échantillons, la malléabilité du matériaux en termes esthétique, avec des rendus très variés, la possibilité d'inclure des pigments, du concassé de minéral ou des fibres végétales pour obtenir le rendu voulu.
En matière d'isolation, l'option ouate de cellulose se confirme pour sa rapidité d'exécution, ses performances thermiques et la simplification des espaces de mise en oeuvre du matériau.
Pour le chauffage, l'option petit poêle a bois a été retenue. Seule contrainte : percer les toitures avec un chevêtre, difficulté technique qui se surmonte plus facilement que prévu.
Un stagiaire issu de l'école de paysagiste de Versailles très motivé par le projet viendra mettre en place en juillet et août les techniques adaptées aux toitures végétalisées.

Evènements de fin de printemps
Autour du chantier, plusieurs festivités ont eu lieu : un méchoui fort sympathique cuisiné par Salem a réuni un soir les futurs résidants, des bénévoles, les salariés et leurs familles... La journée Portes Ouvertes a accueilli à l'école et sur le chantier plus de 100 visiteurs intéressés et curieux. La fête de l'école a permis aux enfants de produire leur spectacle sur le thème du Maroc, et à tous les participants de goûter des spécialités culinaires de ce pays. La soirée s'est terminée avec les voix suaves des amis Kabyles : Karim, Salem et Hassen accompagnés de leurs instruments.

Bienvenue
De premiers actifs se sont joint au projet pour occcuper un T3 : Marco (le maçon du chantier), Fabienne et leurs deux enfants Maya et Philémon. C'est une grande nouvelle pour le projet car leur engagement donnent l'impulsion d'un nouvel aspect de ce lieu de vie intergénérationnel. D'autres actifs étudient la possibilité de nous rejoindre. Nous souhaitons également la bienvenue à Sylvette de Bordeaux qui a également rejoint le projet.

A bientôt pour un prochain hebdo !

L'hebdo du hameau n°37

2008-05-23T06:19:00.000-07:00

Marco et ses fondations (et la pluie !)

C'est le printemps, ça pousse...
...comme des champignons. Vespéral est entièrement monté, les fondations de Méridiès et Poméridiem sont en cours d'achèvement. De quoi donner du grain à moudre à toute une équipe, active comme une rûche bourdonnante. Seule la pluie est venue contrarier le bon avancement du chantier pendant de longs jours humides. Il y a longtemps que l'on avait vu un printemps aussi luxuriant dans notre sud Ardèche. L'abondance verte exulte de toutes parts. C'est le printemps.

Des changements, toujours des changements
L'équipe s'est encore agrandie, contre toute attente. Un nouveau poste s'est révélé indispensable : celui des finitions. Car comment achever ces maisons sans que l'énergie aille aussi dans les cloisons intérieures, les menuiseries et les bardages...? Le problème s'est rapidement fait sentir et le bénévolat n'a pas suffit à pallier à ce déficit. La première idée a été de recruter un menuisier. Mais c'est Oscar, le conducteur de tractopelle, qui s'est très vite proposé pour ce poste, avec le désir de cesser sa mission de conducteur. Nous avons donc recruté Yann, un jeune conducteur de tracto de la région. Il a commencé son nouveau travail le 20 mai et donne entière satisfaction. Oscar a pris en main sa nouvelle mission au même moment, en s'attelant aux finitions du premier T1.
Une question reste encore à résoudre : le remplissage des murs en paille et les enduits de terre-paille dans les cloisons intérieures. La problématique est identique : le bénévolat ne suffit pas. Il faut suivre une cadence soutenue pour rester au rythme des travaux et permettre à tous les postes d'exécution d'évoluer parallèlement. De plus, il y a un double objectif à honorer : finir Vespéral pour septembre afin d'y loger les volontaires, et finir intégralement 10 logements pour juin 2009. Faut-il encore prévoir un poste salarié ? Le débat est ouvert. Ce poste demande peu de compétences, mais beaucoup d'entrain et d'efficacité.

Trésorerie...
La négociation du prêt à la Nef et au Crédit Coopératif connaîtra une issue définitive (et positive !) le 13 juin. La trésorerie du Hameau des Buis est aujourd'hui suspendue à cette décision. Les nouveaux futurs résidants se manifestent néanmoins les uns après les autres. Après l'accueil de Anne-Marie et Lucie, qui partageront un T3, deux nouvelles candidates sont décidées à rejoindre le collectif pour des T3. Plusieurs actifs sont également dans des recherches de solutions financières ou sont encore au stade de la réflexion avant de s'engager. En attendant que ces différents paramètres évoluent, Laurent compte les petits sous pour assurer l'énergie financière du chantier. Confiance.

Des actifs au Hameau des Buis
Encore aucun actif n'a signé son engagement en tant que futur résidant. Une question de "maturité" de cette nouvelle réalité du Hameau des Buis, bien jeune encore (la décision d'accueillir des actifs date de janvier 2008). Un certain nombre de points restent à résoudre : Quel avenir professionnel au Hameau des Buis ? Comment bénéficier des allocations logements ? Comment trouver les fonds ? Comment vivre avec des enfants dans un tout petit logement ? Comment payer la scolarité des enfants à La Ferme des enfants en plus des autres frais ? A quoi ressemblera la cohabitation entre tous les résidants du Hameau ? Autant de questions qui ont encore besoin d'être parlées et reparlées pour aboutir à la clarté, préalable indispensable à tout engagement dans cette aventure.

Prochaine plénière
La prochaine réunion plénière rassemblera les futurs résidants et les résidants postulants dimanche 1er juin de 9 h 30 à 13 h et lundi 2 juin de 9 h à 13 h.

Portes Ouvertes
L'assemblée Générale de La Ferme des Enfants et le Portes Ouvertes permettra, samedi 31 mai, de faire découvrir à tous ceux qui le souhaitent l'école et le chantier. Des animations seront prévues pour les enfants et les grands, à l'école. Une brocante permettra la vente de toutes sortes d'objets en parfait état au bénéfice des familles défavorisées qui peinent à honorer les frais de scolarité. Apportez vos objets à donner à la vente ! Merci par avance.

Méchoui
Un méchoui (pauv' mouton !) réunira les salariés et leurs familles au Hameau des Buis, avec les bénévoles qui seront sur place et les futurs résidants qui le souhaitent, vendredi 6 juin 2008. De quoi profiter d'une des plus longues soirées de l'année pour fêter dignement une belle collaboration sur un chantier épanoui !

L'hebdo du Hameau n°36

2008-04-18T07:58:00.000-07:00

Il pleut, il pleut…
Les arbres sont contents, les nappes phréatiques aussi. Les travailleurs du chantier sont plus partagés… Pas facile de s’adapter à l’humidité et à la boue qui envahissent le chantier. Une pluie régulière arrose le Hameau des Buis. Les récoltes seront bonnes.

Le point sur l’équipe salariée
Suite au remaniement de l’équipe salariée (et pour d’autres raisons) il y a eu pas mal de va-et-vient ces derniers temps parmi les membres professionnels des travailleurs du Hameau.
Où en sommes-nous aujourd’hui ? Récapitulons. Il y a toujours les « anciens » salariés : Oscar (au tractopelle, qui aspire maintenant à quitter ce poste pour devenir responsable du second œuvre), Pierre-Henry (à la conception) et Rémy (à la coordination du chantier). Puis, il y a ceux qui ont été embauchés plus récemment : Nico (charpente-ossature et plans d’exécutions), Stéphan (charpente-ossature), Romain (charpente-ossature et atelier bois), Hervé (électricité-plomberie) et Marco (maçonnerie). Depuis une semaine, l’équipe compte aussi Gilles (charpentier).
La semaine prochaine, Loïc (ancien volontaire) rejoindra l’équipe des salariés et renforcera l’équipe charpente-ossature.
Pierre a été embauché un mois par la Ferme des Enfants pour préparer le déménagement de l’école. Ce CDD sera suivi d’un deuxième contrat de 2 mois (jusque fin juin).
Le contrat CDD d’Hamid est terminé depuis quelques semaines. A la fin de son séjour, Hamid s’est blessé à la main. Il est maintenant tout à fait rétabli mais doit terminer un chantier de phytoépuration chez Pierre Rabhi. Il reprendra un contrat de travail au terme de ce chantier pour continuer les réseaux VRD et bâtir la phytoépuration.

Recrutement
Il reste encore une personne à embaucher, avec deux hypothèses :
- soit Oscar devient responsable du second œuvre et nous recrutons un conducteur d’engin ;
- soit Oscar reste conducteur de tractopelle et nous embauchons un menuisier pour le second œuvre.
Les deux offres ont été déposées à l’ANPE d’Aubenas.

Des bénévoles motivés
Ils sont nombreux à l‘occasion de ces vacances de Pâques mais Rémy ne s’est pas laissé surprendre et a su trouver un poste pour chacun. Les tablées sont impressionnantes (plus de trente personnes à midi) et l’ambiance toujours aussi sympathique. Les bilans du vendredi révèlent une grande satisfaction de part et d’autre (accueillants et accueillis) malgré des conditions parfois un peu éprouvantes telles que la pluie ou la promiscuité dans le dortoir. Les visages sont détendus et souriants, les rencontres sont riches.
Et comme le Hameau des Buis a une résonance internationale, il y a plusieurs nationalités en ce moment au Hameau : Japon, Irlande, Angleterre, Autriche...
Merci à tous ceux qui mettent leur cœur à la construction du Hameau des Buis, et qui le transforment en un lieu magique. Les enfants vont adorer. Merci pour eux. Merci pour nous tous. Merci pour le changement qui s’incarne avec vous…

Chacal ou girafe ?
Un premier atelier de Communication Non Violente a été proposé par Sophie sur la demande de certains stagiaires et salariés. L’occasion pour une quinzaine de participants d’appréhender la subtilité du langage usuel que chacun de nous est conditionné à employer. Une invitation à nettoyer notre vocabulaire et notre syntaxe pour plus de respect dans les échanges. Et, pour aller plus loin, une invitation aussi à donner plus d’attention à ce qui se passe à l’intérieur de nous.

Les travaux réalisés ces derniers jours
• Fondations de Méridies
• Murs de Vespéral B
• Plans modifiés de Vespéral B et C (murs et charpentes)
• Fabrication de briques de terre-paille
• Finitions du T1 : pose d’un bardage en lambris
• Remplissage des murs en ballots de paille dans le T3
• Démarrage d’une chèvrrie adossées à la menuiserie
• Construction de barrières de sécurité autour de la future école
• Rembarde de la terrasse du Mas
• Nombreux rangements et travaux annexes
• Plantation d’une soixantaine de pieds de vigne Muscat au verger (offerts par Mr Roure, notre voisin)

Transformation juridique
La transformation juridique suit son cours avec une bonne nouvelle : Me Prouveur nous apprend qu’il n’est plus nécessaire d’emprunter pour rembourser tous les sociétaires qui se réengagent ; une simple écriture officielle suffira à valider la transformation. Pour les sociétaires sortants, un emprunt bancaire reste à réaliser. Les banques Nef et Crédit coopératif ont fait une proposition de partenariat, mais d’autres solutions sont également à l’étude. A suivre…

Salon et conférences
Sophie et Laurent sont attendus samedi 3 ami 2008 en Alsace près de Colmar pour une conférence sur l’enfant et la nature dans le cadre de la Foire Eco-Bio d’Alsace. Puis ils seront à l’éco-domaine de Toucy, en Bourgogne, pour une rencontre et conférence sur les éco-hameaux, le week-end suivant.

A bientôt pour un nouvel hebdo !

Petit complément à l'hebdo

2008-04-10T08:35:00.000-07:00

Vous pouvez voir une sélection des peintures d'Emmanuelle (postulante au projet agricole) sur www.galerie-com.com
faut aller dans "artistes" à la lettre E "Emmanuelle TARDIEU"
Pour les amateurs et le plaisir des yeux...

L’hebdo du Hameau n°35

2008-04-09T08:15:00.000-07:00

Avril 2008

Printemps
Une pluie fine arrose délicatement les bourgeons, les feuilles naissantes et les premières fleurs. C’est le printemps avec son explosion verte ! De belles journées en perspective au Hameau comme ailleurs. Pour une saison fertile et active….

Des bénévoles assidus
Le chantier est toujours aussi bien fréquenté, par des personnes toutes plus sympathiques les unes que les autres. Certains sont de passage, d’autres s’installent pour plus longtemps. Ainsi, il y a les « courtes durées » et les « longues durées ». Parmi les « longues durées », Nico, au Hameau des Buis depuis juin 2007, vient juste de partir vers d’autres aventures. Un nouveau « longue durée » est là depuis plusieurs semaines maintenant : David, très désireux d’apprendre l’écoconstruction. Et puis, les « vieux de la vieille » : Loïc, Philippe, Mary apportent au Hameau des Buis un soutien précieux depuis bien longtemps maintenant. Paule et Françoise sont devenues, quant à elle, un tandem légendaire en cuisine. Les « mamas » du Hameau des Buis ?
Un immense merci à toutes et à tous pour cette contribution.

Les travaux réalisés dernièrement
• Marco en a terminé avec les fondations et les dalles de Vespéral. Il a travaillé sur Méridiès puis entamé les fondations de Poméridiem : implantations, fouilles, plots, longrines… Les bénévoles qui travaillent à ses côtés expriment régulièrement leur satisfaction à réaliser ces travaux que l’on pourrait préjuger « ingrats ». Avec Marco, l’aspect rude des pierres, des ferrailles et du béton semble adouci au profit d’un apprentissage passionnant, fait de compréhension, de patience et de rigueur.
• Malgré quelques pannes successives, résolues par l’alliance des ingéniosités techniques d’Oscar et d’Hervé, le tractopelle fait assidûment son travail. Il déplace des montagnes de roches, ré-utilisées dans les murs de soutènements. Le terrassement de Poméridiem est terminé. Oscar et Pierre-Henry doivent veiller aux accès nécessaires pour que le tractopelle puisse aller jusqu’au bout du chantier.
• Les charpentiers sont venus à bout de la charpente ultra-complexe du T2 de Vespéral et ont commencé les murs des autres parties de Vespéral (T3 et T1). Cette complexité a été l’occasion de faire un bilan technique avec Pierre-Henry et les gérants (voir ci-dessous). La toiture de Vespéral B et C a été légèrement modifiée pour obtenir une mise en œuvre plus facile. La toiture de Vespéral A est entièrement achevée ainsi que la structure bois des murs capteurs.
• Les bénévoles ont fait avancer le second œuvre dans le T1 et le T3 : isolation paille, murs terre-paille, pose du fermacell, bardage, façades végétalisées...
• Hervé et Hamid ont poursuivit les réseaux. Puis Hamid s’est blessé à une main et a dû cesser de travailler jusqu’à nouvel ordre. Néanmoins, la plus grosse partie des VRD est achevée.
• Hervé fait l’installation électrique dans le T1 et le T3. Il est ensuite parti en formation « Qualisol » pour obtenir un agrément et poser les installations solaires donnant droit à une subvention. Il a entièrement installé le chauffe-eau solaire dans le Mas avec l’aide de David.

Le poste charpente en difficulté
Par rapport au prévisionnel élaboré par Rémy et présenté lors de la plénière de janvier 2008 aux sociétaires, le poste charpente accuse un retard important. Ce retard fait l’objet d’une sérieuse remise en question de la part de toute l’équipe salariée du Hameau des Buis, afin d’en comprendre les enjeux et les causes. Il apparaît d’une part que les charpentiers aient beaucoup trop de missions à mener par rapport à leur nombre et à leur capacité d’action. D’autre part, la complexité des bâtiments demande un certain temps de mise en oeuvre. Des améliorations peuvent encore être apportées sur l’organisation et l’anticipation des travaux. Les résultats de l’analyse de ce problème ainsi que des propositions concrètes pour revenir au planning prévu ont été exposés par l’Assemblée des futurs résidants qui a voté : l’allongement des délais dans certaines conditions ne pénalisant personne, l’apport d’un budget complémentaire, l’absence de modification des formes des maisons pour respecter le projet initial.
Après concertation, l’équipe technique, les salariés et les gérants proposent :
- de redéfinir l’objectif à juin 2009 avec : 10 maisons entièrement achevées, et le gros œuvre des 10 autres achevé également. Le 2d œuvre des 10 maisons restantes ferait principalement l’objet de chantiers solidaires et permettrait le maintien d’une dynamique d’accueil et d’apprentissage au Hameau des Buis. L’équipe salariée serait alors nulle ou minime (1 ou 2 encadrants rémunérés si nécessaire).
- de redéfinir le budget à hauteur de 10 000 € complémentaires par logement, soit un total de 200 000 € consacrés prioritairement à l’embauche de professionnels complémentaires (cette proposition doit être validée en plénière).
- d’embaucher un menuisier pour la pose des portes, des fenêtres et les cloisons intérieures, et un charpentier pour constituer une équipe parallèle en charpente-ossature

Dossier Prébât
Sophie, Laurent et Pierre-Henry ont travaillé dernièrement sur le dossier Prébât qui a déjà été présenté au 4ème trimestre 2007 à la Région Rhône Alpes et qui doit repasser en commission le 18 avril 2008. Ce concours ouvre sur une subvention plafonnée à 200 000 € pour des « bâtiments démonstrateurs de très hautes performances énergétiques ». Il peut aussi être requalifié « Projet Exemplaire » et obtenir une aide supérieure.
Pierre-Henry et Sophie ont consacré plusieurs jours (et nuits !) sur la finalisation de ce dossier très complet et pédagogique (dont une version sera disponible sur internet prochainement). Un prévisionnel financier met en évidence les surcoûts induits par un chantier écologique comparativement à un chantier conventionnel. C’est sur ce surcoût que la subvention peut intervenir.
Rendez-vous fin avril pour l’obtention des résultats !

Transformation juridique
Dimanche 30 mars, une assemblée générale extraordinaire a rassemblé tous les sociétaires de la SC le Hameau des Buis pour voter les résolutions nécessaires à la transformation du projet. A cette occasion, 11 sociétaires ont annoncé qu’ils restaient engagés dans le projet tandis que 5 sont sortants (et 1 personne ne s’est pas encore prononcée). Toutes les résolutions ont été adoptées. Le changement juridique va donc pouvoir suivre son cours.
La Nef et Le Crédit Coopératif ont accepté d’être partenaires dans cette opération qui nécessite un prêt-relais.

Nouveaux futurs résidants
La plénière des 29 et 30 mars 2008 a permis d’accueillir plusieurs candidats pour vivre prochainement au Hameau des Buis.
Nous souhaitons la bienvenue à Anne-Marie et Lucie qui partageront un T3.
Il reste 7 logements T3 à pourvoir de futurs résidants. Avis aux amateurs !

Projet agricole
A la fin du mois de mars, le Hameau des Buis a également eu la visite d’Emmanuelle, venue du Nord (chez les ch’tis !) pour mettre en place son projet agricole partenaire du Hameau des Buis. Emmanuelle a été fort appréciée par tous ceux qui ont eu l’occasion de la rencontrer. Elle a présenté un projet structuré, cohérent et qui semble compatible avec les aspirations et les besoins des futurs résidants. Emmanuelle viendrait s’installer sur un terrain des alentours, et travaillerait à la fois des terres à elle et le potager-verger du Hameau. Elle a également un projet de construction de gîtes artistiques. Elle aurait aussi en responsabilité une petite production de fromages de chèvres. Emmanuelle a un mari, originaire d’Haïti, dont la profession actuelle consiste à proposer des stages en entreprise pour aider les personnes à rompre avec la dépendance au tabac, et deux petites filles qu’elle souhaite scolariser à La Ferme des Enfants. Emmanuelle est également artiste-peintre. Une belle rencontre à suivre…

Rencontre des futurs résidants actifs
La rencontre qui rassemblera tous les postulants actifs pour vivre au Hameau des Buis aura lieu dimanche 20 avril de 10 h à 17 h au Hameau des Buis. Elle permettra de faire connaissance et de découvrir le projet de l’intérieur pour ceux qui nous rejoignent. Les futurs résidants sont, bien entendu, invités à venir enrichir cette journée « découverte ».

Installation de l’école au Hameau des Buis
A l’issue de deux réunions pour organiser les espaces au Hameau des Buis, chaque recoin de parcelle a trouvé sa vocation. Plusieurs centaines de mètres linéaires de barrières sont à construire, ainsi que des planchers pour le montage des yourtes et d’autres travaux divers et variés. Une équipe de wwoofers travaillera à ces aménagements et déménagements, encadrés par Pierre, un homme d’un village voisin, qui a commencé fin mars un CDD de 1 mois (renouvelable).

A bientôt pour un nouvel hebdo !

L'hebdo du hameau n°34

2008-03-03T08:13:00.000-08:00

Hebdo info
Bonjour à toutes les lectrices et à tous les lecteurs de cet hebdo. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce qui se passe ici, au Hameau des Buis. Cet hebdo qui, comme son nom l'indique, devrait être publié chaque semaine, a parfois bien du mal à sortir en temps et en heure... Désolée pour ces râtées à répétition. Je sais que vous savez pourquoi il est bien difficile de tenir cet engagement ! Je vais tenter de m'améliorer dans les semaines à venir et de tenir le rythme...

Communication
Vous pouvez ce mois-ci retrouver des nouvelles fraîches du Hameau des Buis dans le dernier Bioncontact. D'autres journaux vont relayer l'information suite à un communiqué de presse que nous leur avons fait parvenir dernièrement. En termes de communication, nous avons pour la première fois participé au salon Primevère, salon de l'écologie à Lyon, pendant trois jours. Un grand merci à Françoise Janin pour sa persévérance (son endurance même !), et ses talents relationnels précieux sur le stand. Merci à Michèle Bonnard pour ses apparitions joyeuses, et un grand merci à Rémy pour avoir sacrifié une partie de son week-end romantique au profit de cette nécessaire transmission d'information. Merci aussi à Matéo (3 ans 1/2) et Kenzi (2 ans 1/2) pour avoir courageusement supporté le brouhaha et la foule (il est vrai qu'ils ont été un peu soudoyés avec les délicieux sorbets bio de Pascal et Laurence, quels stands plus loin). Le bilan du salon reste à venir. De très nombreuses prises de contacts, des promesses de visite, beaucoup d'intérêt manifesté pour ce qui se passe par chez nous... Si l'expérience se renouvelle, nous avons à améliorer la présentation du stand et la signalétique ("Qu'est-ce que vous proposez exactement...?" : la question est revenue souvent). De nombreux prospectus A4, tout récemment imprimés, et des dossiers complets réactualisés ont été largement distribués.

Mouvement pour la terre et l'humanisme
Mercredi 27 février, Sophie et Laurent étaient aux Amanins pour une deuxième réunion du mouvement. Plusieurs lieux et associations étaient représentés dont Le monastère de Solan, les Oasis en Tous Lieux, le MAPIC (mouvement pour une insurrection des consciences), La Borie (écolieu), Terre & Humanisme Beaulieu et bien sûr les Amanins. L'idée est de fédérer l'information, de la relayer sur un plan national et international pour que toutes les personnes qui partagent les mêmes préoccupations et les mêmes recherches puissent bénéficier de l'expérience de ce qui existe déjà, et de ce qui se créé. A suivre...

Vie de chantier
Le chantier se porte bien, avec un temps clément, plutôt doux pour la saison, et un printemps qui s'annonce doucement à travers les premières fleurs et les bourgeons. Les fondations de Vespéral sont complètement achevées et l'équipe de maçonnerie démarre les fondations de Poméridiem. Les murs de Vespéral s'empilent vers l'atelier de montage, tandis que le premier T2 (Vespéral A) est déjà monté. Des bénévoles ont emplis les murs du T1 et du T3 de paille. Ces deux premiers logements sont au stade de la finition. Les menuiseries seront montées très prochainement, leur permettant d'être hors d'eau et hors d'air. Notre Michèle nationale a guidé les premiers essais de montage de murs en briques préfabriquées de terre et paille. Opération réussie et satisfaisante sur un plan technique. Pierre-Henry réfléchit encore à des améliorations de rendement et d'optimisation des matériaux.

Toitures végétales
Pour végétaliser les toits, toute personne concernée de près ou de loin et qui a la main verte (ou pas) peut profitablement faire de la culture de sédums. Il en faudra des quantités pour peupler les surfaces des toitures. D'après un botaniste référent, les sédums se bouturent très facilement en mettant des tiges dans la terre humide. A vos barquettes, il en faut des centaines !

Installation de l'école
Le samedi 23 février, une commission s'est réunie avec les éducatrices de l'école pour délimiter les espaces dévolus à l'école et aux animaux. Le terrain nous a semblé un mouchoir de poche tant il y a d'espaces à prévoir...! Les plus jeunes enfants seront véritablement protégés du chantier par des clôtures infranchissables. Les chèvres et les poules cohabiterons. Le potager des enfants trouvera sa place près de l'actuelle yourte, une aire de camping et de dortoir pour les bénévoles est prévue à droite du chemin d'accès au verger, tandis que les permanents s'installeront à gauche proche d'Oscar. Il reste à caser les équidés, dont on ne sait que faire pour le moment. Qui a dit que 7 hectares était une grande surface...?

Changement juridique
Suite aux investigations des juristes et des porteurs de projets pour éviter toute spéculation immobilière dans le projet, la machine est maintenant lancée vers la transformation. Le but : mettre à profit la dynamique du lieu pour renforcer des intérêts collectifs plutôt que des intérêts individuels. Les moyens ? Conserver le SC dont les seules et uniques sociétaires seront La Ferme des Enfants ainsi qu'une autre association. Ainsi, les plus-values enrichissent non pas des individus mais le collectif. Cette transformation passe par la restitution de leur investissement à tous les futurs résidants. Certains profitent de cette opportunité pour rompre leur engagement et poursuivre un autre chemin. La plupart des futurs résidants se ré-engagent et mobilisent leur capital au profit de la construction des logements sous la forme de prêts à la SC scellés par un acte notarié. A chaque prêt correspond un droit à la jouissance gracieuse d'un logement, dont la taille varie avec le montant prêté, comme initialement.
Une commission juridique a lieu ce jeudi 6 mars à Aix-en-Provence pour ficeler le montage juridique en présence des avocats et de la Nef.
Un grand merci à tous ceux qui s'en vont et qui, jusqu'à ce jour, ont soutenu le Hameau des Buis par leur participation au projet. Une très belle route à chacune et chacun.
Un grand merci à tous ceux qui restent fidèles au projet, et qui choisissent de poursuivre cette aventure forte et merveilleuse.
Et bienvenue à tous ceux qui arrivent, actifs et retraités...! Ils sont de plus en plus nombreux à se manifester. De belles rencontres en perspective !

Réunion spéciale rencontre
Tous ceux qui souhaiteraient vivre au Hameau des Buis sont invités à une rencontre conviviale dimanche 20 avril à 10 h. Apportez un plat à partager pour le midi. Il s'agira de se connaître, d'échanger, de prendre de l'information sur le projet, et d'évaluer la faisabilité de chaque projet individuel. Tous les futurs résidants déjà engagés sont bien sûr invités.
Nous rappelons qu'avant toute décision, il est indispensable que chaque futur résidant passe, au minimum, une journée en observation à l'école, deux semaines sur le chantier et assiste à une plénière au moins.

A très bientôt pour un prochain hebdo !

L'hebdo du Hameau n°34

2008-02-05T06:17:00.000-08:00

Marcus construit la terrasse du Mas

janvier 2008

L'hiver est revenu
Drôle de saison... La semaine dernière, nous étions en chemisette , les fleurs des buis commençaient à s'ouvrir et à accueillir de bourdonnantes petites créatures. Depuis quelques jours, les sommets enneigés attirent les regards vers l'horizon et le froid picote à travers les vêtements. Pas de neige cependant au Hameau des Buis, seulement une sorte de matière aqueuse, grumeleuse et gelée, dans les cavités et les recoins. Le soleil pointe chaque jour ses rayons réconfortants à travers les brumes et les nuages... Les paysages changent et sont toujours aussi beaux...

Du bois, toujours du bois
C'est une montagne de bois qui offre son imposant volume aux arrivants sur le lieu : des dizaines de grumes, acheminées par d'imposants camions... Avec leurs pinces mécaniques, les chauffeurs semblent s'amuser comme des enfants à déplacer des tonnes et des tonnes de troncs. Vive la mécanique !

Un balcon royal
A chaque bilan, Marcus explique qu'il ne va pas assez vite, qu'il ne fait pas assez bien (Ah, ces compagnons, toujours exigeants avec eux-mêmes !)... Et pourtant, la coursive de bois qui entoure le Mas est une place privilégiée pour causer avec l'univers. Une vue plongeante, un horizon dégagé, la rivière, les falaises, la plaine... A quand les petits déjeuners en tête à tête avec le lointain ? C'est pour très bientôt. Un grand merci à Marcus d'avoir ainsi habillé le mas de ses talents. Les assemblages valent le détour. Pierre-Henry propose une finition végétale pour la rembarde : un tressage de fibres qui servirait de garde-corps et assurerait la sécurité des petits et grands usagers de la terrasse.

Des volontaires déterminées
Beaucoup de filles ces temps-ci sur le chantier... Qui a dit que le bâtiment est une fonction masculine ? Et ces filles-là ont de la suite dans les idées... Elles épaulent vaillamment Marco à la maçonnerie, prennent l'initiative de recouvrir le T1 de fibralith sans chef d'équipe (rassurez-vous tout de même, elles ont eu des directives précises) et, pour achever leur oeuvre avec triomphe, n'hésitent pas à poursuivre jusqu'au soleil couchant... Chapeau.

Les travaux réalisés ces dernières semaines
• Fondations de Vespéral B et C en cours
• Construction du chemin et du mur de soutènement de Poméridiem
• Montage des murs de Vespéral A
• Rabotage et fabrication des murs capteurs
• Plans d'exécution de la charpente de Vespéral
• Préparation de la dalle de Vespéral B
• Construction de la coursive-terrasse du Mas, et d'une rambarde (à achever)
• Drainage et réseaux : pose de caniveaux
• Terrassement de Poméridiem
• Pose de la fibralith sur le T1 (Poméridiem A)
• Pose des ballots dans le T1 en cours

Intégration des actifs au Hameau des Buis
Les sociétaires de la SC Le Hameau des Buis ont pris la décision d'intégrer des actifs dans la SC, au minimum pour les 5 prochaines maisons disponibles (4 sont actuellement à pourvoir), et plus si cela est opportun. Ces actifs peuvent être des célibataires, des couples ou des familles (dans la limite de l'espace disponible dans les maisons dont les plus grandes font 65 m2, avec possibilité de construire une mezzanine). Ces actifs devront s'investir pleinement dans la vie du lieu, et avoir une activité professionnelle en lien avec ses réalités et ses aspirations (agriculture, enseignement, artisanat, ...). Ils doivent être signataire de la Charte Ethique et se trouver en affinité avec la pédagogie à l'oeuvre à La Ferme des Enfants. Les candidats sont invités à remettre un dossier écrit pour se présenter et décrire leur proposition de future participation à la vie du lieu. Ils doivent également passer une journée en observation à l'école, passer deux semaines sur le chantier et venir rencontrer l'assemblée des sociétaires au cours d'une plénière... Ainsi, le Hameau des Buis devient pleinement intergénérationnel !

L'école au Hameau
C'est décidé : l'école sera au Hameau à la rentrée de septembre 2008, dans le Mas et sur deux étages. Un accès pour la cuisine sera prévu directement vers l'extérieur, en passant par la coursive, et en descendant au rez-de-chaussée par un escalier. Les normes de sécurité sont à l'étude pour estimer les transformation à opérer. Un pompier du SDIS viendra donner ses directives vendredi 8 février 2008. Les volontaires seraient logés dès le mois de septembre dans les maisons dont les premières seront achevées. Ils mangeront et se retrouveront dans des grandes yourtes mises à disposition par Sophie et Laurent. Les yourtes seraient posées à proximité du Mas pour un acheminement aisé des plats et de la vaisselle jusqu'à la cuisine. Des espaces seront bien délimités pour que chantier et écoliers ne se rencontrent pas. Les très nombreuses croûtes de bois, résidus de la scierie, vont trouver leur utilité. Les animaux de la ferme devront également trouver à se loger sur le terrain. Un vaste programme de gestion de l'espace.

A bientôt pour un prochain hebdo !

L'Hebdo du Hameau n°33

2008-01-15T07:37:00.000-08:00

Photo : Jean-Pierre Hollard participant au chantier.

semaine du lundi 7 janvier au lundi 14 janvier 2008

Une rentrée pleine d'énergie...
Malgré une météo vraiment humide, les travailleurs bénévoles et salariés ont fait preuve d'une énergie impressionante cette première semaine de reprise de chantier. Un démarrage prometteur pour cette année ! Un grand merci à tous les participants.

La scierie mobile
Elle est toujours à l'oeuvre cette usine à roulettes ! Et le patron et ses acolytes sont devenus de vrais partenaires du Hameau des Buis. Depuis quelques semaines, ils se joignent au partage-apéro du vendredi midi et nous pouvons les entendre témoigner de leur "fierté" (ce sont les mots du patron) de participer à ce chantier écologique et convivial. Merci à Michel Chastagnier et à son équipe pour cette participation indispensable. Nous aussi, nous sommes fiers de travailler avec vous ! Malgré "l'ingratitude" de la tâche qui consiste essentiellement à faire de la manutention de planches et de solives, la participation bénévole sur ce poste ne faiblit pas. Il faut croire qu'on se sent plutôt bien au milieu de cette forêt offerte aux réalisations architecturales... Merci les arbres.

Débit bois : bonne nouvelle
En tout début de chantier, Laurent avait commandé 600 m3 de bois sur pied, à couper en bonne lune, et à acheminer au fur et à mesure des besoins du chantier. D'après de premières estimations, cette quantité de bois pourrait être suffisante pour terminer les maisons. Cela est plutôt de bon augure ! Il reste plus de la moitié du bois à acheminer, en grumes, sur le terrain, pour la totalité des débits qui s'étaleront vraisemblablement jusqu'à l'automne.

Démarrage d'une nouvelle expérience : l'accueil de jeunes en difficulté
L'association le Gai Logis nous a demandé, il y a plusieurs semaines déjà, si nous serions d'accord pour un partenariat avec leur structure. Son objet : aider des jeunes en grande difficulté sociale à se remettre à flots... Après une rencontre avec les responsables, nous avons décidé de faire un premier essai de 15 jours. Deux éducateurs et 4 jeunes sont donc sur le terrain depuis lundi matin. Les jeunes sont répartis sur plusieurs postes : maçonnerie, scierie, cuisine... Un bilan de cette expérience sera fait au terme de la semaine puis au bout de 15 jours. L'expérience sera renouvelée si elle s'avère concluante. Les salariés semblent ravis de participer à cette nouvelle aventure en cohérence avec la vocation profonde du Hameau des Buis.

Bienvenue à Hamid
Hamid est le dernier recruté de l'équipe qui se trouve à présent au complet. Il a pour mission de réaliser les réseaux VRD en partenariat avec Oscar, Marco et Hervé. Sa première journée s'est déroulée sous une pluie battante... Pas tellement facile de travailler les tranchées dans ces conditions collantes et dégoulinantes ! Mais Hamid n'a pas perdu son sourire pour autant... L'équipe est maintenant tout à fait complète. Hamid a pour projet professionnel de se spécialiser dans la phytoépuration et de créer sa propre entreprise au terme de son expérience au Hameau des Buis.

Les travaux réalisés durant la semaine
• Terrassements et VRD
• Ferraillage et coffrage de Vespéral B
• Débords de toiture du T1
• Sciage
• Construction de la terrasse du Mas (coursive de la véranda)
• Plans et cotation de Vespéral

Cérémonie
Toujours pas de date fixée pour la cérémonie d'adieu qui accompagnera Jean-Pierre. Des analyses approfondies tentent de déterminer les causes exactes de son décès. Ceci explique les délais prolongés avant la remise du corps à la famille.

Le travail des porteurs de projets
Actuellement les gérants, épaulés par Rémy et Pierre-Henry, chacun dans son domaine spécifique, ont du grain à moudre pour préparer l'avenir. Rémy prépare un planning prévisionnel qui indiquera (avec une marge d'erreur de rigueur) à quel moment les travaux s'achèveront. Un premier estimatif indique qu'ils auront 6 mois de retard par rapport à la date prévue initialement (fin 2008). Les derniers travaux de finitions auraient donc cours vers juin ou juillet 2009. Ces prévisions sont à lire avec beaucoup de bémols car des paramètres sensibles peuvent modifier les résultats. Pierre-Henry travaille actuellement au chiffrage de l'ensemble de l'opération "maisons". Ces deux données permettent aux gérants de prévoir une rallonge financière. Ils travaillent également actuellement à un réajustement juridique de la structure porteuse du projet.

A bientôt pour un nouvel hebdo !

L'Hebdo du Hameau n°32

2008-01-07T05:45:00.000-08:00

Adieu 2007 / Bonjour 2008

Voeux
L'Hebdo souhaite à toutes et à tous la meilleure voie d'évolution pour chacun. Que la Paix et la Joie vous habitent et rayonnent sur ce monde des humains qui en a bien besoin. Que les actes du changement prennent force et vigueur. Que grandissent l'espoir et la sérénité.
Au boulot, 2008 nous attend !

Le chantier au repos
L'équipe du Hameau des Buis ayant décidé de s'offrir une pause annuelle à l'occasion des fêtes de Noël et du 1er de l'An, le chantier s'est endormi pour deux semaines, du 21 décembre 2007 au 7 janvier 2008. Les travailleurs étaient satisfaits de clôturer le chantier tout en honorant leurs objectifs : finir l'isolation de la toiture et la couverture du T1, nettoyer le chantier, mettre à l'abri matériaux et outils, préparer la rentrée... Une occasion de porter un autre regard sur notre environnement de travail.

Des permanents au Hameau
Le Hameau des Buis est désormais un lieu de vie permanent ! Plusieurs volontaires sont restés sur place pour y séjourner durant les vacances. Ils ont ainsi assuré une nécessaire présence sur les lieux tout en profitant de cet espace de convivialité pour passer les fêtes. Merci à chacun d'entre eux. Un grand merci à Loïc pour avoir trait les biquettes de la Ferme pendant l'absence de Sophie et Laurent !

Triste rentrée...
Cette reprise est marquée par un deuil qui affecte chacune et chacun de ceux qui l'ont bien connu : Jean-Pierre Hollard est décédé, dans son sommeil, dans la nuit de jeudi 3 à vendredi 4 janvier 2008. Jean-Pierre était l'un des premiers sociétaires du Hameau des Buis, très engagé, déterminé, dans un soutien inconditionnel. Il s'est distingué, depuis des années de partage et de relations sur différents projets, par son attitude bienveillante et positive, et sa rigueur légendaire sur les questions juridiques et administratives. Jean-Pierre était l'ami de tous, et les témoignages qui vantent sa gentillesse affluent de toutes parts.
Jean-Pierre nous manque déjà.
Une cérémonie est en préparation. Elle aura lieu en Ardèche, dans une église choisie par ses deux frères, les représentants de sa famille immédiate. Sa famille élargie sera là aussi pour l'accompagner dans son ultime demeure matérielle...

Avancement des études
Pierre-Henry a passé des vacances pour partie laborieuses. Il a pris une sérieuse avance sur les études techniques (ces fameuses études qui occasionnent des tiraillements entre vie de chantier et vie de bureau). Il est donc partiellement libéré de cette question et va pouvoir mieux se consacrer à la fois au chantier et à boucler le quantitatif des matériaux.

Réunion juridique
Sophie, Laurent et un représentant de la commission juridique du Hameau des Buis ont rendez-vous samedi prochain avec Me Prouveur (notaire), Me Golovanow et Me Dragon (avocats) pour étudier une meilleure traduction juridique de la réalité du chantier et du projet. Après cette première rencontre, une autre sera organisée avec Habicoop (organisme qui étudie les formules d'habitats coopératifs non spéculatifs) et un avocat Lyonnais.

L'école au Hameau des Buis
L'étude de la faisabilité de l'école au Hameau des Buis n'a pas beaucoup évoluée depuis le mois dernier. La seule solution rapide et efficace envisagée est toujours l'achat de yourtes contemporaines par l'intermédiaire d'un emprunt bancaire. Nous attendons les résultats de l'avocat sur la légalité de l'installation. Le principal point noir de ce choix est le réchauffement l'été et l'inconfort qui peut lui être lié. Plusieurs solutions sont à l'étude pour rafraîchir l'intérieur des yourtes.

A bientôt pour un prochain hebdo !

L'hebdo du Hameau n°31

2007-12-06T06:08:00.000-08:00

semaines du lundi 19 novembre au lundi 6 décembre 2008
Nouvel arrivant dans l'équipe des salariés
Bienvenue à Romain, que certains connaissent bien puisqu'il faisait partie des stagiaires de la formation. Romain fait bénéficier le chantier de ses compétences de menuisier et travaillera en particulier en atelier et sur les ossatures.
Recrutement
Pour boucler l'équipe définitive, la SC le Hameau des Buis est à la recherche d'un maçon qui connait bien l'installation des VRD (voiries réseaux divers) pour seconder Marco et accélérer la construction des fondations.
Plénière
La réunion plénière des 24 et 25 novembre s'est déroulée au Mas du Hameau des Buis, entre une majorité des sociétaires, deux parents d'élèves, l'architecte Pierre-Henry Gomez et les porteurs de projet. Cette réunion a permis de faire le point sur l'état d'avancement du chantier, de prendre des décisions concernant les options techniques et notamment : pas de trappes pour les toilettes sauf pour 2 logements, pas de VMC (ventilation mécanique)... Oscar est devenu officiellement conseiller artistique du projet pour répondre à différents parti-pris à choisir sur le plan esthétique.
Les résidants sont invités à s'impliquer davantage au quotidien au Hameau des Buis. Une réflexion de fond doit être posée sur les relations entre la SC et l'association.
Une assemblée générale de la SC a permis d'accueillir deux nouveaux sociétaires.
Un point sur les logements à pourvoir
Il reste 2 T3 disponibles pour des futurs résidants et potentiellement un T3 de plus avec le départ de Noël et Christiane.
Nouveau : le Hameau des Buis pourrait bien être un village pour des non-retraités également. Faites vos propositions, parlez-en autour de vous, toutes les demandes seront étudiées attentivement.
Les travaux réalisés dernièrement
• Charpente du T1
• Longrines de Vespéral
• Pose des structures alu de la véranda
• Pose de la membrane d'étanchéité du T3
• Fabrication de briques terre-paille
• Nettoyage des terrains (abords du chantier)
• Terrassement
• Réservations pour les réseaux de Vespéral
Des yourtes pour l'école
Sophie a proposé que l'école puisse s'installer au Hameau des Buis dès la rentrée 2008. Les fonds pour financer la construction de l'école ne sont pas disponibles pour le moment. Pour une installation provisoire, les gérants étudient la possibilité d'aménager les classes dans des yourtes aménagées ERP (Etablissement Recevant du Public). Chacun peut admirer ces constructions sur le site www.yourte-contemporaine.com
Festivités et autres rencontres
Visite d'une yourte contemporaine à Alès : mercredi 12 décembre à 10 h sur place
Fête de fin d'année : samedi 15 décembre au Mas du Hameau à 12 h
Inauguration du Mas : apéritif dînatoire à 17 h 30
Commission école : vendredi 14 décembre à 16 h 30 à l'école.
A bientôt pour un prochain hebdo !

L'hebdo du Hameau n°30

2007-11-19T06:18:00.000-08:00

semaine du lundi 12 au lundi 19 novembre 2007

L'hiver est arrivé
Cette semaine a été particulièrement froide. Le thermomètre est descendu en dessous de zéro pour la première fois de la saison. Les travailleurs doivent adapter leurs tâches aux conditions météorologiques, notamment pour la fabrication du béton. Mais dans notre région le froid dure rarement et déjà, ce lundi, le ciel est à la pluie avec un radoucissement des températures.

Chantier le vendredi après-midi
Désormais, le chantier continue le vendredi après-midi. Les salariés peuvent choisir leur nombre d'heure. Certains ont d'ores et déjà opté pour 39 h par semaine, les 4 heures en plus étant payées en heures supplémentaires conformément à la réglementation. D'autres salariés travailleront ponctuellement le vendredi après-midi, en fonction des besoins du chantier et de leurs possibilités.
Pour la cadence du chantier, il était important qu'il se poursuive la semaine entière.

Les travaux réalisés cette semaine
• Coulage des longrines de Vespéral
• Toiture du T3 : isolation et voligeage
• Vérification des études des fluides
• Construction de l'abri de la table de montage
• Finition de la serre
• Terrassement

Conditions d'accueil des volontaires
Elles ont été un peu modifiées pour mieux répondre aux réalités vécues. Jusqu'à maintenant, les week-end n'étaient pas pris en charge et chacun devait se débrouiller pour se nourrir. Cela posait quelques problèmes. A présent, les repas seront préparés aussi le week-end, sur la base d'une céréale et d'un légume par repas, par les volontaires qui restent sur place. Cela ne les empêche pas d'agrémenter le repas, à leur frais, des emplettes réalisées au marché ou ailleurs. Le samedi et le dimanche sont donc également payants, au même titre qu'un autre jour de la semaine, soit 5 € par jour les 15 premiers jours puis 1 € par jour supplémentaire. En effet, les tarifs de l'accueil ont également été modifiés depuis la suppression du poste de cuisinier. En outre, certains volontaires peu argentés ne mangeaient pas le soir par souci d'économie et les gérants ont souhaité qu'il soit possible que tous soient réunis pour partager les repas. Les volontaires engagés sur la durée bénéficient donc de conditions d'accueil préférentielles.

Album photo
Découvez les nouvelles images du chantier sur http://www.flickr.com/photos/hameaudesbuis

L'Hebdo du Hameau n°29

2007-11-12T04:36:00.001-08:00

semaines du lundi 29 octobre au lundi 12 novembre 2007

Album photos
Ca y est ! Grâce au concours de Jean-Louis et aux miracles de la toile, le Hameau des Buis possède son propre album photo consultable sur le web à l'adresse : http://www.flickr.com/photos/hameaudesbuis/
Il y a déjà quelques images en ligne et Sophie va tâcher d'en ajouter régulièrement.

Prochain Pas à Pas
Sophie envisage la sortie du prochain numéro de Pas à Pas début décembre. Celles et ceux des sociétaires qui souhaiteraient écrire un article sont priés d'envoyer leur texte sous Word rapidement à l'adresse ecole@la-ferme-des-enfants.com.
Un grand merci pour votre précieuse collaboration.
Si des volontaires ou anciens stagiaires souhaitent témoigner, les colonnes de Pas à Pas leurs sont également ouvertes.

Travaux effectués ces dernières semaines
• Encore de la zinguerie dans le mas !
• Pare-vapeur et isolation paille du T3
• Charpente du T1
• Construction d'un abri pour la table de montage
• Démolition de la maisonnette Vespéral
• Coulage de longrines sur Vespéral
• Terrassement devant le mas
• Montage d'une nouvelle serre
• Isolation de la yourte en feutre de chanvre
• Rangements et aménagements dans le mas et à l'extérieur du mas
• Réservations EDF-eau pour Vespéral

Recrutement : une équipe au complet
Sur les conseils de l'équipe de charpente et ossatures, avec l'assentiment des gérants, la SC du Hameau des Buis embauchera Romain, ex-stagiaire de la formation, à partir de décembre 2007, pour un CDD de 2 mois et plus si.... Le chantier nécessite une équipe de 3 personnes pour le travail du bois. Romain est menuisier de formation. Les gérants et ceux qui le connaissent apprécient ses qualités humaines, sa rigueur et sa précision dans le travail. Il est préssenti pour travailler sur les machines et seconder Stéphan et Nico sur les ossatures. Bienvenue Romain.
L'équipe est donc au complet, avec 9 salariés. L'ambiance de chantier est excellente.

Cuisine : organisation satisfaisante
Cette première semaine sans cuisinier(e) professionnel a montré que nous sommes capables de nous autonomiser sur ce poste. Plusieurs volontaires de tous âges ont mis la main à la pâte avec succès. Le système des menus donne satisfaction, avec de petites adaptations conjoncturelles (accomoder les restes, adapter le menu aux légumes à passer en priorité...). L'ordre et la propreté de la cuisine sont bien respectés.
Un grand merci à tous les participants !

Volontaires en nombre insuffisant...
Ces dernières semaines ont demandé beaucoup de bras. Le chantier aurait supporté un nombre un peu supérieur de volontaires pour aider à la mise en oeuvre de l'isolation paille ou du terrassement et fabrication de murets en pierres, par exemple.
Un nouveau communiqué de presse invitera prochainement ceux qui désirent se joindre au chantier à le faire, et expliquera les travaux présents et à venir.
Parlez du projet autour de vous !

Et pourtant...!
Il y avait beaucoup de monde à la visite groupée de samedi 10 novembre : 50 à 60 personnes. Sophie a raconté l'histoire de l'école et du projet du Hameau à des auditeurs attentifs et curieux. La visite du chantier a suscité l'intérêt des visiteurs qui ont posé bien des questions sur les enduits en terre, la mise en oeuvre de la paille, l'utilisation des différentes essences de bois ou sur les qualités bioclimatiques des maisons...
Prochain rendez-vous le samedi 12 janvier 2007 à 14 h.

A bientôt pour un prochain numéro de l'hebdo !

hebdo du hameau n° 28

2007-10-30T07:05:00.000-07:00

du lundi 22 octobre au lundi 29 octobre 2007

Couleurs automnales
L'automne teinte délicatement le paysage de ses couleurs chaudes. La région accuse un déficit en eau important, mais la pluie ne semble pas décidée à s'installer dans notre ciel. Bien au contraire, le vent du nord, chasseur de nuages, s'annonce puissant pour les jours à venir. Les températures restent clémentes. Dans le Mas du Hameau il fait bon et le bois de chauffage ne manque pas grâce aux montagnes de chutes de la scierie...

Travaux des champs en choeur
Dimanche dernier, les sociétaires ont semé la luzerne dans le verger, avec le concours mécanisé de Laurent sur le tracteur de notre cher voisin, Christian Roure, qui a eu l'amabilité de nous le prêter. La luzerne, utilisée comme engrais vert, a pour mission d'améliorer la terre et de l'enrichir, pour obtenir une terre parfaite pour le maraîchage à venir. Les travaux ont été réalisé avec joie, entrain et efficacité.

Le chantier fabrique aussi...des ponts !
Enfin... Le nôtre sera virtuel mais bien réel pour tous les salariés qui profiteront du 1er novembre pour prendre un peu de repos bienvenu. Le chantier sera donc fermé du 1er au 5 novembre (matin).

Bien que...
Sophie et Laurent profiteront de cette période tranquille pour réaliser des aménagements au Mas et en cuisine. Tous les sociétaires qui souhaitent collaborer à cette mise en place sont les bienvenus. Tout doit être prêt pour la nouvelle organisation de la cuisine à partir de lundi 5 novembre.

Les travaux réalisés dernièrement
• Carrelage de la véranda (en cours d'achèvement)
• Plafond du T3 en peuplier
• Commande des fenêtres (double-vitrage) du mas et de la véranda
• Achat et acheminement d'une nouvelle serre
• Rabotage pour la toiture du T3
• Fabrication de coffrages pour murs de soutènement
• Coulage des semelles de vespéral
• Prédécoupage des chevrons de toiture du T1
• Plans du T1
• Plans d'électricité (consultables au bureau)
• Terrassement
• Rangements et aménagements

Départs et recrutements
Isabelle a quitté le chantier ce mardi 30 novembre. Laurent N. fera son dernier jour de travail demain mercredi. Il profitera de cette dernière journée pour passer le relais à Hervé, un électricien-plombier, parent d'élève à la Ferme des Enfants, qui prend le poste dès lundi prochain. Pierre-Henry est allé constater le travail de Stéfan, un charpentier qui postule, sur une maison en bois construite de ses mains dans la région. Il a été très satisfait de cette visite. Stéfan est donc embauché à partir de lundi prochain. Un deuxième charpentier viendra renforcer l'équipe le mois prochain. Stef et Josh partent à la fin du mois de novembre.

Un grand merci pour ce soutien...
Merci aux sociétaires de se mobiliser pour apporter davantage d'aide sur le chantier, aux endroits stratégiques où l'aide est nécessaire, et notamment à la cuisine. Ce soutien est indispensable pour relever le défi qui est le nôtre. La vie du Hameau des Buis a déjà commencé depuis bien longtemps ! Le projet est à vivre dès maintenant...

Questions budgetaires
Il est une réalité qui échappe à nombreux d'entre vous (en toute logique puisqu'il s'agit d'un travail interne et discret), et que Laurent est (presque) seul à porter : la gestion du budget... Il tient fermement le gouvernail et jongle avec talent pour ne pas avoir à faire d'appels de fonds entre deux échéances trimestrielles. Parfois, la marge de manoeuvre est très très juste ! Mais depuis le début du projet, le cap est maintenu... Cela ne signifie pas que ce sera toujours le cas car de très grosses commandes sont à envisager prochainement... Les échelonnements sont à négocier avec les fournisseurs.

A très bientôt pour un nouvel hebdo !

L'Hebdo du Hameau n°27

2007-10-22T06:07:00.000-07:00

du lundi 15 au lundi 22 octobre 2007

Accueil des bénévoles le dimanche
Depuis que l'accueil du dimanche a été pris en charge par les sociétaires, de nombreux témoignages expriment la satisfation d'être reçu aussi chaleureusement, par les futurs habitants des maisons en construction. Un petit couac cependant : personne n'était là pour accueillir ceux qui sont arrivés hier soir... Encore un petit problème de communication à résoudre.

Réunions
Après bien des messages échangés sur internet, l'organisation des réunions du week-end prochain est la suivante :
- le vendredi 26 octobre à 14 h : réglement intérieur de jouissance
- le samedi 27 octobre à 9 h 30 : création d'association avec Xavier
Avant ou après la plénière des 24 et 25 novembre, il faut déterminer un moment pour une réunion constrction d'école avec Michèle, des parents d'élèves et les éducatrices. Merci de faire une proposition.

Une découverte au Hameau des Buis
Quelle ne fut pas la surprise pour Oscar et Marco de découvrir au cours des fouilles... une grotte souterraine ! Plusieurs habiles grimpeurs sont descendus au fond pour évaluer l'espace et les qualités de la cavité. Elle servira à l'élaboration d'un puits canadien pour récupérer de l'air tempéré et l'exploiter en été, pour le rafraîchissement des logements de Vespéral.
Cette découverte a ralenti un peu la progression des travaux de fondations, mais les bonnes solutions ont été trouvées pour construire en fonction de cette nouvelle donnée.

Les travaux réalisés cette semaine
• Fin de l'ossature T1.
• Déménagement et démontage de la maisonnette
• Implantation de Vespéral
• Electricité / chauffage dans le mas
• Commande de la véranda
• Fin de la zinguerie du Mas
• Aménagements divers

Projet Collège
Une réunion sur le collège qui a eu lieu samedi dernier a mis en évidence la nécessité de poursuivre dans cette voie. Ce projet entre en cohérence avec le projet pédagogique concernant la petite enfance. Dans un premier temps, il s'agit de bien cerner les besoins des adolescents. Un colloque sera organisé au printemps sur ce thème avec des intervenants extérieurs. Plusieurs parents d'élèves se mobilisent pour faire une proposition pédagogique rapide à l'usage des adolescents, en concertation avec les éducatrices. L'une des idées évoquées est l'ouverture d'une classe de collège dès septembre 2008, dans le Mas du Hameau des Buis, tandis que les classes des petits resteraient provisoirement à Montchamp. Rien d'arrêté pour l'instant, toutes ces questions sont en gestation...

A bientôt pour un nouveau numéro de l'hebdo !

2007-10-15T07:57:00.000-07:00

Hebdo du Hameau n° 26
semaine du lundi 8 au lundi 15 octobre 2007

Commission archi
Jeudi dernier, une commission s'est réunie autour du thème de la rectructuration du chantier.
Voici les conclusions issues la commission :
• une validation de l'analyse résumée à l'ordre du jour, auxquels s'ajoutent d'autres éléments, et notamment :
- que l'une des plus grandes difficultés du chantier est le manque d'avancement des plans d'exécution. Néanmoins, il n'est pas possible d'envisager l'achèvement de tous les plans rapidement compte tenu que le bureau d'études ne peut pas fournir ce travail dans un temps restreint (le bureau d'études pratiquant à l'égard du Hameau des Buis un tarif préférentiel, il doit aussi se consacrer à d'autres clients pour subvenir à ses besoins). Les plans sortiront donc au coup par coup, bâtiment par bâtiment, et dans un délai de plusieurs mois. P-H souligne les effets positifs de cette contrainte : les modifications incontournables qui émergent de l'exécution des travaux peuvent se révéler au fur et à mesure, et n'entrainent donc pas une modification des plans à postériori.
Cela permet aussi à Nico d'alterner cotation des plans et mise en oeuvre sur le terrain, et d'être beaucoup plus efficace sur son travail (les plans sont déjà "digérés" sur le papier avant l'exécution et il en maîtrise l'ensemble).
- qu'un problème de coordination technique demeure tant que P-H est surmené par ses différentes missions, la coordination logistique étant, ces trois derniers mois, assurée par Rémy ;
- qu'il demeure également des problèmes de logistique, de circulation des informations, d'identification des référents sur le chantier, de fluidité du travail, de transmission des compétences ;
- que, compte-tenu du caractère atypique du chantier, il n'est pas possible de s'appuyer entièrement sur ce qui se fait sur un chantier conventionnel ;
- qu'il manque encore l'achèvement d'outils de base comme : le chiffrage prévisionnel de l'ensemble de l'opération, la planification générale. Au fur et à mesure de l'avancement des études, les données arrivent les unes après les autres et permettront d'affiner ces outils dans les semaines qui viennent.
- qu'il est très difficile de travailler avec des bénévoles à un rythme professionnel. Que le bénévole mérite une attention et une pédagogie qui monopolise le salarié, au détriment de la tâche à exécuter. Néanmoins, le travail bénévole bien structuré est précieux et riche sur le plan humain.
• Il ne sera pas recruté de chef de chantier mais Pierre-Henry et Rémy, dont le contrat est reconduit, assumeront cette fonction en tandem (respectivement direction technique et coordination) ;
• Après bilan avec Sophie et Laurent, et de l'avis général, le poste de Rémy s'est révélé efficace sur bien des points malgré son inexpérience technique, et ses qualités ont été très appréciées. En même temps, il reste beaucoup de lacunes et d'améliorations à apporter dans sa fonction. Sophie supervise ce poste et restera vigilante pour obtenir les éléments dont les gérants ont besoin pour assurer leur mission. Rémy est invité à aller jusqu'au bout des outils mis en place, à être plus rigoureux sur les objectifs, à ne pas se disperser dans son travail.
• La mission de Pierre-Henry se fera en alternance en études /plans, et sur le terrain. Avant la fin de l'année 2007, P-H souhaite bloquer un ou deux mois pour achever les études, boucler les parti-pris techniques et avancer le prévisionnel.
• Le recrutement de charpentiers est en cours. Nous recruterons deux charpentiers et accueillerons un apprenti. Le contact est établi entre le chantier et des centres de formation professionnelle en charpente, très intéressés par ce chantier d'application pour leurs étudiants.
• Laurent Noraz confirme son départ, au grand regret de toute l'équipe. Un électricien-plombier doit être recruté pour le replacer.
• Josh et Steph partiront fin novembre.
• Les gérants expriment leur souhait que le chantier se poursuive le vendredi après-midi (passage à 39 h). Sur le principe, la plupart des salariés est favorable.
• Le chantier séparera davantage une mission professionnelle (avancement rapide du chantier, compétences élevées, réponses à l'objectif...) d'une mission bénévole sur des chantiers parallèles ou annexes. Les bénévoles seront invités à prendre part au chantier professionnel en fonction des besoins des salariés uniquement et en fonction de leurs compétences. Les autres volontaires seront orientés vers des chantiers parallèles ne nécessitant pas de compétences particulières (fabrication de briques de terre-paille, cuisine, murs en pierres sèches, remplissage en bottes de paille, enduits...).

Les travaux réalisés cette semaine
• Production de briques en terre et paille
• Implantation de Vespéral
• Fabrication de coffrages
• Terrassement et murs de pierres sèches
• Pose du chauffage dans le Mas
• Bandeau de rive sud du Mas
• Zinguerie du Mas
• Enduit sur le mur sud du Mas
• Pose des prises et interrupteurs dans le Mas
• Pose d'une porte dans la cave
• Rangement du Mas, aménagement de la pièce de documaentation à l'étage
• Emménagement du dortoir

Rappel aux sociétaires
Il est vraiment important d'améliorer les conditions de rangement et d'accueil du lieu, et en particulier du Mas qui sera bientôt un lieu auto-géré. Tous les vendredi après-midi, nous y travaillons et vous êtes les bienvenus pour apporter votre aide et vos idées !

A bientôt pour un prochain hebdo.

hebdo n°25

2007-10-11T04:23:00.001-07:00

L’Hebdo du Hameau N° 25
Semaine du lundi 1er octobre au mardi 9 octobre 2007

Organisation du chantier
Jusqu’à présent, le chantier a cherché son identité et son efficacité. L’objectif, d’ici la fin de la semaine, est d’asseoir une organisation définitive qui permettra au chantier de « se dérouler » jusqu’à son terme (tout du moins : jusqu’à achèvement des logements).
Le réunion de jeudi est déterminante. Un ordre du jour vous sera communiqué.

Organisation de l’intendance
Dans le dernier hebdo, nous vous faisions part de notre intention d’organiser l’intendance différemment et d’économiser ce poste au profit de celui d’un technicien sur le chantier. Nous bénéficions de l’expérience d’autres chantiers solidaires, et notamment de celle du Viel Audon, qui mène un chantier de rénovation d’un village typique au bord de l’Ardèche depuis 25 ans avec des bénévoles. Sophie a pris contact avec le responsable pour connaître le fonctionnement des repas en auto-gestion. Elle a commencé à préparer les outils qui serviront de support à cette organisation : les consignes, les menus sur 15 jours, les approvisionnements (en relation avec l’AMAP locale pour les légumes frais, le pain et le fromage)… Un gros travail de rangement, de nettoyage et d’organisation est à prévoir dans le mas.
Contrairement à ce qui a été évoqué en commission, les sociétaires ne seront pas sollicités sur ce poste d’intendance. Ils peuvent néanmoins s’investir ponctuellement à titre bénévole, comme tout autre volontaire.
En revanche, pour l’organisation du mas, Sophie aimerait beaucoup votre aide et votre soutien les jours suivants :
- vendredi 12 octobre de 14 h à 18 h
- vendredi 19 octobre de 14 h à 18 h
- vendredi 26 octobre de 14 h à 18 h
Il s’agira de ranger, nettoyer, évacuer tout le matériel inutile, organiser l’espace documentation, organiser l’espace petit déjeuner /goûter /boissons chaudes, étiqueter les places et lieux de tout le matériel à usage collectif, etc. Toutes les idées en faveur de l’autonomie sont les bienvenues.
Nous avons également pour objectif d’obtenir durablement, maintenant que les travaux du mas sont en cours d’achèvement, un lieu d’accueil propre, rangé et facile à entretenir. La sous-traitance de quelques heures de ménage par semaine pour maintenir les lieux en état est envisagée.

Les travaux réalisés cette semaine :
• Fin du traitement du plancher de l’étage du mas
• Enduits sur les murs de la véranda
• Coulage de la dalle de la véranda
• Plans électriques définitifs
• Terrassement de Vespéral
• Construction de murs de soutènement vers le T3
• Fin du montage de l’ossature du T1
• Fabrication de briques en terre-paille (essai pour murs de refends dans les maisons)
• Implantations de Vespéral
• Zinguerie du mas

Système de chauffage : la solution s’affine !
Merci à ceux qui ont répondu au questionnaire. En étudiant davantage les plans et les contraintes, il semble que les poêles en granulés seraient plus appropriés que les poêles à bûches pour deux raisons majeures :
- les risques du surchauffe sont malgré tout très importants, même si les personnes font de petits feux (imaginez ce qui peut se passer dans un T1 supra-isolé !)
- et surtout, l’excellente isolation des maisons ne laisse pas arriver de l’air de manière naturelle (comme dans la plupart des maisons médiocrement isolées), il faudrait donc prévoir une arrivée d’air sous le poêle pour alimenter la combustion. Cette ouverture pourrait créer une déperdition énergétique importante si elle reste ouverte, ou constituer un danger d’asphyxie si la personne la laisse fermée trop longtemps. Son utilisation est donc trop délicate.
En revanche, les poêles à granulés répondent à ces deux problèmes :
- doté d’une régulation électronique, le poêle ne chauffe qu’en cas de besoin.
- De plus, le poêle à granulés est l’unique modèle qui permet l’installation d’un conduit à double paroi permettant à la fois l’évacuation des fumées (en petites quantités dans ce système) et l’arrivée d’air par le haut.
Le prix d’un tel poêle avoisine 2 000 € à 2 500 € pour un petit modèle. Il faut ajouter le prix de ces tuyaux spéciaux qui n’est pas négligeable.
Par rapport à un poêle à bois lambda, les économies sont réelles sur les circuits d’arrivée d’air par le sol, la main d’œuvre et la complexité pour les installer, et sur la VMC…

VMC (ventilation mécanique controlée)
Après étude, il est décidé de ne pas installer de VMC. Le mode de chauffage envisagé (poêle à granulés) étant autonome sur ses flux d’air et sa combustion interne, il ne nécessite pas une régulation extérieure. D’autre part, une VMC est fort coûteuse et ne paraît pas indispensable. L’aération des bâtiments se fera donc manuellement hormis une petite évacuation électrique dans la salle d’eau et une hotte aspirante dans la cuisine.

Fin de contrat
Le CDD de Rémy a pris fin vendredi dernier. Avant de le reconduire (ou pas), la réunion d’organisation du chantier devra se prononcer et définir ses missions. En attendant, Rémy assure ses fonctions au minimum et occupe son temps de cette semaine en apprenant à faire pousser des carottes à Terre et Humanisme…

A la semaine prochaine pour un prochain numéro de l’Hebdo. A très bientôt !